深圳公司法律顾问

案件详情：深圳某汽车销售服务有限公司与某中小企业信用担保集团有限公司签订贷款合同，委托保证合同既约定了某销售公司偿付代偿款按照中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算的逾期利息，又约定了主债务合同本金20%的违约金。后因还款纠纷起诉到法院，某汽车销售服务有限公司委托张律师代理案件，张律师仔细审阅贷款合同后认为，以中小企业担保公司代偿2015年6月19日中国人民银行同期同类贷款基本利率上浮50%计算，加上代偿款20%的违约金，已经实际超过以年利率24%计算的利息，过高部分约定无效。

处理结果： 经过艰难的几次开庭辩论质证，法院最终支持了张律师的主张，判决认为，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分无效，应当将违约金适当减少为以代偿款为本金、以年利率24%为标准 etit2"> 成功代理承包方在证据不足时索要停工窝工赔偿的案件 典型案件

案件详情：2019年11月，深圳某房地产开发有限公司与某建工集团有限公司就涉案的项目签订施工合同，后因合同招标程序问题导致无效，工程也因此停工，双方就赔偿问题产生争议，遂起诉至法院，建工公司仅能提交产生了人工费用的证据，但无法证明是停工导致的窝工费，较难主张停工窝工赔偿，本案委托杨律师全权代理，杨律师经调查取证认为，对于因故导致建设工程停工的，建工公司采取适当措施如自行做好人员、机械的撤离等工作，已做到减少自身的损失的义务，发包方对于何时停工、是否撤场应当有明确的意见，应当给予承包方合理的赔偿。

处理结果： 经过杨律师的积极争取，虽然情形对建工公司不利的情况下，如仅能够证明卫星定位放线费、塔吊租赁定金、钎探费等费用损失为51000元，而提交的人工费用证据无法区分系正常施工的人工费还是停工导致的窝工费，但法院最终还是支持了杨律师的观点，判决房产公司赔偿人工费用40万元，上述合计451000元。

客户致谢： 杨律师不辞辛苦，在公司证据准备不足的情况下仍帮我公司争取到了40万的窝工损失，远远超出我的预想，真的是非常专业的律师，下次公司有法律纠纷希望还与您合作，十分感谢杨律师。

案件详情：董先生在深圳市一家食品有限公司应聘当保安，实行倒班制工作制。2015年7月某日,董先生上中班，在离下班时间提前近一小时离开了公司，在回家路上出了交通事故并当场死亡。2015年8月董先生的妻子料理完后事后，向深圳市社会保障局申请工伤认定，社保局不予认定工伤。董先生妻子不服，以两个女儿为被告，向法院提起诉讼,同时将食品公司追加为诉讼第三人。

处理结果： 此案由詹律师代理，詹律师经多方取证后认定，董先生违反公司纪律制度，未到下班时间擅自离岗，在早退过程中发生交通事故，不属于工伤，并及时向法院陈述律师观点，最终法院支持了詹律师的主张，驳回原告要求公司与社保局承担连带赔偿责任的诉讼请求。

客户致谢： 感谢詹律师帮我们公司解决了棘手问题，员工不遵守公司规章制度受到伤害事后又找公司索赔的情况屡出不止，有了这个案子做榜样，公司一定更加注重此类风险的防范，此外，詹律师以其丰富的办案经验对如何降低公司风险的提供了宝贵建议，十分实用！